工程竣工结算单范本(工程竣工结算单范本 模板)

在线问法 时间: 2023.12.28
619
6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担,4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行,(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点,(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

项目工程合同结算单样本怎么写?

像这种专业性的承包合同样本,网上是找不到的,现实中也没有人专门对此类承包合同样本做专业性的规定的。都是根据具体的事例制定具体的合同,很少有雷同项,只是大体上的几方面有所相同。

我这有一个施工承包的合同样本,你看看对你有没有什么帮助。

建筑安装工程承包合同

发包方:_____(以下简称甲方)

承包方:_____(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条 工程项目

1.工程名称:_____

2.工程地点:_____

3.工程编号:_____

4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_____平方米。

5.工程造价:全部工程施工图预算造价人民币___元,其中:人工费___元____(各单项工程详见工程项目一览表)

第二条 工程期限

1.开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:

全部工程自____年__月__日开工,至____年__月__日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。

2.施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按照完成。

3.在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。

(1)由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者;

(2)因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;

(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求,而被迫停工不能顺利施工者。

第三条 物资供应

1.全部工程所需的物资按下列第( )项供应方式办理。

(1)特殊材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。

(2)统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂使用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

(3)包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。

(4)其他方式:

________

2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。

3.成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成立设备在交付乙方前,由甲方负责检验。甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议。

4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。

5.凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。

6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担。

第四条 工程款结算

1.全部工程造价的结算方式按下列第( )项规定办理。

(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。

(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

(3)按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。

(4)包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。

(5)招标的工程,按中标的价款结算。

2.工程款拨付与结算办法,按现行规定办理(详见附件)。

第五条 施工与设计变更

1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工,要全部达到合格。

2.要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工,材料、构件的积压,施工力量和机构调迁等损失,应由责任方负担。

(1)施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在七天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。

(2)在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前,按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。

(3)在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。

(4)在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。

3.乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。隐蔽工程在隐蔽以前,乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的,乙方可以自行检查,填写隐蔽工程检查记录,并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐蔽工程进行检查,符合质量标准的,检查费用由甲方负担;不符合质量标准的,检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查,自行隐蔽工程的,检查费用由乙方负担。

4.甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。

第六条 竣工验收、结算与保修

1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

2.竣工工程验收合格,从验收之日起三天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

3.某项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。

4.在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。

5.工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。

6.竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前十天向甲方提供以下文件:

(1)增减变更文件和其他洽商记录;

(2)隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

(3)工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。

7.乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后三十天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设十五天内,工业建设二十天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。

8.工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理。)

9.工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

第七条 违约责任和仲裁

1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之___的逾期违约金。

2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另订协议。

4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可向建筑物或者直接向人民法院起诉。

第八条 附则

1.预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。

2.在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。

3.招标工程,按《______市建设工程招标、投标暂行办法》签订合同。

4.双方商定的其他事项。

(1)_______

(2)_______

(3)_______

(4)_______

甲方(发包方):____(盖章) 乙方(承包方):___(盖章)

工程负责人:______(盖章) 工程负责人:_____(盖章)

单位地址:_________ 单位地址:_________

开户银行:_________ 开户银行:_________

帐号:___________ 帐号:___________

电话:___________ 电话:___________

本合同签订日期:____年__月__日

第九条 合同附件

1.工程项目一览表

2.全部施工图纸。(合同正本有此件)

3.施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)

4.甲方负责供应的材料、设备一览表。

5.有关协议:

(1)_______

(2)_______

(3)_______

(4)_______

6.有关补充合同:

(1)_______

(2)_______

第十条 合同份数及有效期限。

(1)本合同一式____份。甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份;其余副本,由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。

(2)本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。

甲方:_____ 乙方:________

代理人:____ 代理人:_______

____年__月__日 ____年__月__日

------

希望我的回答对您有所帮助 :)

手写工人结算单怎么写

结算单需要有施工单位和施工日期、分项工程内容、序号、单位、数量、单价以及金额、负责人和项目现场负责人以及统计员和预算员签字。

标题写上“xxxxxxxxxx有限公司工人结算单”。

正文写上工程名称、姓名、时间、共计 xx 工日。说明工资标准,写清楚收支,最后写上“本人本单位已结算完毕,以上工资情况属实。”

结尾需要相关人员的签名,如果已经结清,可写明”该工程款已结清"。最后落款写上收款人的名字,再写上收款日期就可以了。收款人和日期写在右下角。

工程结算单的作用是施工双方当事人在工程结算单上签字的,在法律上属于双方对工程结算的确认,委托方应该按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款。

如果委托方不按照工程结算单上所列的结算结果和工程施工合同的约定支付工程款的,施工主可以依法向法院起诉。

《建设工程价款结算暂行办法》第十三条,工程进度款结算与支付应当符合下列规定:

(一)工程进度款结算方式

1、按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。

2、分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体划分在合同中明确。

工程结算单有效期多长

工程结算单规定的有效期时间是三年,自纠纷产生之日起计算。法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

工程竣工结算书怎样写?

工程竣工结算书构成:

1.封面;

2.工程名称,建设及施工单位,工程造价,经济指标,编制人员及证号等;

3.结算汇总表(附表一、附表二);

4.结算编制说明;

5.结算明细表(见附表三);

6.附原中标报价书或邀请招标批件。

工程竣工结算书制作与书写:

1、如果是招投标工程,先把中标的清单,项目金额,再加上施工过程中,现场签证,设计变更增加或减少项目,金额写清,上述两项内容合在一起,就是工程竣工结算书。并且把中标的清单、项目金额,再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额复印一份,做附页,把施工单位、建设单位、施工现场监理的印鉴盖全。

2、如果是执行预算工程,按竣工图做工程预算书,再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额写清,上述两项内容合在一起,就是工程竣工结算书,并且把中标的清单、项目金额,再加上施工过程中、现场签证、设计变更增加或减少项目、金额复印一份,做附页,把施工单位、建设单位、施工现场监理的印鉴盖全。

工程竣工结算书怎样写?

一、工程竣工结算书构成:1.封面;2.工程名称,建设及施工单位,工程造价,经济指标,编制人员及证号等;

3.结算汇总表(附表一、附表二);

4.结算编制说明;

5.结算明细表(见附表三);

6.附原中标报价书或邀请招标批件。

二、工程竣工结算书送审步骤:

1.填写‘审核申请表”和“送审确认表”(附表四、附表五);

2.先由发包方和承包方阅读并确认;

3.送市造价管理站审核。

三、结算明细表中的计价依据:

1.计量规则和计价办法的有关条款;

2.主要材料价格来源;

3.设计变更通知编号及日期;

4.现场施工签证编号及日期;

5.增加工程图纸名称。

四、其他要求:

1.合同工程范围是指“工程量清单”的范围,如合同工程内容与“工程量清单”不一致时,以“工程量清单”内容为准。

2.“新报单价”栏中的清单项目中主要材料价格应归集到“主要材料报价表”中。

以上结算送审要求,希各有关单位知照。

附件一:结算汇总表(以合同价为准计算格式)

附件二:结算汇总表(以竣工图为准重新计算格式)

附件三:结算明细表(略)

附件四:送审确认表(以合同价为准计算格式)

附件五:送审确认表(以竣工图为准重新计算格式)

工程竣工结算书范本

工程竣工结算书需要写出工程的完成情况和预算费用。

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容。

建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。

单位工程竣工验收证明书:

1、由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。

2、验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕。

现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。

工程结算书范本

您好,您所描述的应该是计划类文书,我们都这样称!

如果的确是用于结算,或者呈报相关部门审核的话需要去当地行政机关进行深入的了解才行,您看看下面的对您有没有帮助!

装饰工程结算书应该具有以下7点内容:1、工程项目名称。2、工程数量。3、数量单位。4、项目单价与总价。5、施工工艺。6、工程用料说明。7、工程量的计算方法。

一 原建改造部分

1 拆墙 110 ㎡ 人工费,含垃圾清运

2 地面砖铲除 18 ㎡ 人工费,含垃圾清运

3 新建墙 15 ㎡ 优质轻质砖,石井325水泥,含双面批荡

小计

二 墙面处理

1 墙面修补 1 项 人工费与材料费

2 墙面扇灰 620 ㎡ 进口牛皮纸、香港菜胶、将军漆内墙涂料(内墙涂料采用滚涂工艺施工)

三 供水部分 m

1 供水管 80 m 1620日丰管材料管件

2 排水管 35 m 50联塑或顾地管材管件

3 排污管 15 m 110联塑或顾地管材管件

4 座厕安装 4 项 座厕业主自购,施工方含辅料人工。

5 洗手盘安装 4 项 洗手盘业主自购,施工方含辅料人工。

6 洗菜盘安装 1 项 洗菜盘业主自购,施工方含辅料人工。

7 淋浴房安装 3 项 人工及辅料、淋浴房业主自购

小计

四 配电部分

1 普通开关 100 位 庆丰2.5㎜2双塑电线,联塑线管,松本B9电器

2 普通插座 120 位 庆丰2.5㎜2双塑电线,联塑线管,松本B6电器

3 空调专线 8 条 庆丰4.0㎜2双塑电线,联塑线管,松本B6电器

4 电热水器专线 3 条 庆丰4.0㎜2双塑电线,联塑线管,松本B6电器

5 电话专线 8 条 庆丰电话线,联塑线管,松本B6电器

6 网络专线 3 条 八芯网络线,松本B6电器

7 电视专线 5 条 新鸿双屏蔽电视线,联塑线管,松本B6电器

8配电箱2 项 基业电箱,梅兰日兰电器

9 灯具安装 1 项 人工费,灯具业主自购

小计

五 泥水部分

1 餐厅大理石铺贴 13.75 ㎡ 人工费及辅料,大理石业主自购。

2 地脚线安装 23 m 人工费及辅料,地脚线业主自购。

3 卫生间与厨房防滑砖 40 ㎡ 人工费及辅料,防滑砖业主自购。(含阳台)

4 卫生间与厨房墙面砖 110 ㎡ 人工费及辅料,墙面砖业主自购。

5门槛石铺贴 12 m 人工费及辅料,大理石业主自购。

6 窗台石铺贴 5 m 人工费及辅料,窗台大理石业主自购。

7 防水处理 85 ㎡ 德高防水涂料。

8 大理石拼花铺贴 14.5 ㎡ 人工费及辅料,地砖业主自购。

9 餐厅钢化玻璃装饰 1 项 15㎜钢化玻璃、鹅卵石及人工费

10 地面找平 0 ㎡ 325石井水泥、中沙。

11 洗手台制作与安装 5 框架制作,不含大理石。

小计

六 木制作部分

A 客厅及餐厅

1 厨房门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,不含门锁

2 入口右装饰柜 9.54 ㎡ 18厘大芯板、9厘与5厘厘夹板、冠华饰面板、实木线收口。

3 餐厅银镜装饰 2 ㎡ 9厘夹板、实木线间贴,蛇口银镜。

4 餐厅矮柜 1.2 m 18厘大芯板、9厘与5厘厘夹板、冠华饰面板、实木线收口。

5 餐厅墙面装饰 6.75 m 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、实木线收口,6mm局漆玻璃与沙钢条

6 沙发背景装饰柜 3.84 ㎡ 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、实木门边线与门套线,不含门锁

7 沙发背景大理石装饰 1.84 ㎡ 爵士白大理石、木腰线装饰。(大理石业主自购)

8 西米黄大理石装饰 1.96 ㎡ 西米黄大理石、2.5鸡嘴线。(大理石业主自购)

9 客厅装饰柜 12.37 ㎡ 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、影木饰面板、5厘、10厘清玻、铝合金边框

10 电视背景 6.77 ㎡ 树根饰面、1.2mm不锈钢沙钢条

11 电视柜 2.7 m 18厘大芯板、不锈钢装饰、内贴防火板、不含大理石。不锈钢走珠道轨。

12 电视背景侧大理石装饰 4.76 ㎡ 鸡嘴线装饰、人工费,不含大理石。

13 客厅及餐厅造型天花54.95 ㎡ 3*4木方、9厘、5厘夹板。

小计

B 主人房

1 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻璃、不含门锁

2 衣柜 5.42 ㎡ 18厘大芯板、9厘与5厘厘夹板、冠华饰面板、实木线收口,内贴防火板、半圆线装饰

3 床头背景 4.7 ㎡ 9厘底板、进口防水布、高密度海绵

4 床头柜 2 项 18厘大芯板、9厘与5厘厘夹板、冠华饰面板、内贴防火板、实木线收口。

5 不锈钢扶拦 3.32 ㎡ 1.0mm不锈钢材、10厘钢化玻璃。

6 衣帽间衣柜 6.71 ㎡ 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、内贴防火板、不含柜门

7 卫生间吊柜 2.56 m 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、内贴防火板

8 卫生间地柜 2.56 m 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、内贴防火板、不含大理石

9 卫生间门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻璃、不含门锁

10 衣帽间门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻璃、不含门锁

11 造型天花 8 ㎡ 3*4木方、9厘、5厘夹板。

12 卫生间长条铝扣天花 14.61 ㎡ 欧陆0.8㎜厚长条铝扣板

小计

C 娱乐室

1 推拉门及门套 3.69 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,10厘工艺玻璃(见施工图)、尤奔吊轮、不含门锁

2 储物柜 8.27 ㎡ 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、冠华饰面板、内贴防火板、不含柜门

3 推拉门左侧半圆装饰柜 1.3 ㎡ 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、冠华饰面板、内贴防火板、不含柜门

4 窗台上矮柜 1 项 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、影木饰面、内贴防火板、不锈钢走珠道轨

5 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

6 窗台软包 1 项 进口水洗布、高密度海绵

7 造型天花 2.2 ㎡ 3*4木方、9厘、5厘夹板。

小计

D 书房

1 书柜 7.36 ㎡ 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、影木饰面、内贴防火板、5厘清玻、可见部分贴饰面板

2 书柜侧壁坑装饰 5.79 ㎡ 9厘夹板底、木线间贴

3 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

4 书房与门口造型天花 2.5 ㎡ 3*4木方、9厘、5厘夹板。

小计

E 孩子活动室

1 推拉门及门套 4.8 ㎡ 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、尤奔吊轮、双面木格

2 造型天花 8.5 ㎡ 3*4木方、9厘、5厘夹板。

小计

F 杂物室

1 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

2 储物柜 5.5 ㎡ 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、影木饰面

D 小孩房A

1 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

2 衣柜 6.8 ㎡ 18厘大芯板、9厘与5厘厘夹板、内贴防火板、实木线收口,不含柜门

3 电视柜 1 项 18厘大芯板、9厘与5厘厘夹板、内贴防火板、实木线收口

4 窗台扶拦 6.8 ㎡ 1.0mm不锈钢材、10厘钢化玻璃。

5 书柜 2.9 ㎡ 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、影木饰面、内贴防火板、5厘清玻、可见部分贴饰面板

6 书台 2.24 m 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、影木饰面、内贴防火板、走珠道轨、含书台上层架

小计

H 小孩房B

1 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

2 衣柜 5.85 ㎡ 18厘大芯板、9厘与5厘厘夹板、冠华饰面板、内贴防火板、实木线收口,不含柜门

3 书柜 5.46 ㎡ 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、影木饰面、内贴防火板、5厘清玻、可见部分贴饰面板

书台 1.2 m 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、影木饰面、内贴防火板、走珠道轨、含书台上层架

4 窗台扶拦 6.8 ㎡ 1.0mm不锈钢材、10厘钢化玻璃。

小计

F 小孩房卫生间

1 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

2 长条铝扣天花 6.75 ㎡ 欧陆0.8㎜厚长条型铝扣板

小计

G 公用卫生间

1 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

2 长条铝扣天花 5.4 ㎡ 欧陆0.8㎜厚长条型铝扣板

3 吊柜 1.68 m 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、内贴防火板

4 地柜 1.68 m 18厘大芯板、9厘、5厘夹板、内贴防火板、不含大理石

5 洗手台侧柜 1.4 ㎡ 18厘大芯板、内贴防火板、10㎜清玻

小计

R 工人房

1 门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

2 卫生间门及门套 1 项 18厘大芯板、9厘夹板、冠华饰面板、10mm实木门边线与门套线,5厘工艺玻、不含门锁

3 铝扣天花 3.38 ㎡ 欧陆0.8㎜厚方型铝扣板

4 全屋天花线 146 m 穗华牌石膏线

小计

木制作部分总计

七 其它工程

1 包水管 0 条 325水泥、沙、人工费

2 材料运输费 1 项

3 垃圾清理费 1 项 含工程竣工卫生清理

4 甲醛处理 1 项

小计

工程总计费用

1、工程用料说明:石井水泥、优质轻质砖、庆丰电线、联塑线管、松本B9与B6电器、基业配电箱梅兰日兰电器、日丰管水管管件、利达大芯板、A级广丰夹板、冠华牌饰面板、同类实木线、英格斯丹五金件、富美家防火板、不锈钢走珠道轨、3A油漆、将军漆内墙涂料、香港菜胶、德高防水涂料。

2、甲方自购材料:地砖、墙面砖、大理石、洁具、灯具、木地板、拉手、门锁、淋浴房、厨柜

3、本工程报价时不能有工程管理费与设计费项目,如投标单位需要计入工程造价,可以计入单项工程的造价中。

4、工程的计算方法以正投影的面积计算。(不含天花部分)

5、本工程在施工时,业主如对材料有变,双方应进行友好协商解决。本工程量按实际发生的工程量计算。

装饰行业我大多是涉足特种建材。

谢谢!

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

建设工程合同违约责任要按什么方式承担

建设工程合同违约责任的承担方式: 1、继续履行、采取补救措施或赔偿损失; 2、约定了违约金条款的,还应当支付相应的违约金; 3、约定了定金条款的,还可以适用定金罚则;当违约金条款和定金条款同时存在时,选其一适用。 法律依据: 《中华人民共和 ...
2023-10-30 15:18

起诉借款不还的人诉状范本(借款起诉书模板免费)

【法律依据】《民事诉讼法》第一百二十一条起诉状起诉状应当记明下列事项:(一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式,起诉还钱的起诉 ...
法律
350热度

受让人因债权转让从承包人处受让取得建设工程款债权,能否主张就承包人承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿?

可以。受让人受让工程款债权的同时,优先受偿权作为从权利应一并受让。 法律链接:《民法典》第五百四十七条 债权人转让债权的,受让人取得与债权有关的从权利,但是该从权利专属于债权人自身的除外。 受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记 ...
2023-11-24 16:14

工程未结算能否起诉要求工程款(工程未结算能否起诉要求工程款利息)

工程尚未竣工可起诉支付工程款吗法律主观:工程未结算可以起诉要求支付工程款,但需要满足以下条件:原告为案件的直接利害关系人或合法权益受到侵犯的人,1、工程未结算能起诉要求工程款,这是属于于当事人所拥有的一项起诉的权利,工程结算单可以当 ...
法律
803热度

发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权,发包人能否据此主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权?

若发包人与承包人关于放弃或者限制建设工程价款优先受偿权的约定损害建筑工人利益,则发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的,人民法院不予支持。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解 ...
2023-11-24 16:14

财政部工程款结算文件(工程款28天结算文件)

第六条各级项目主管部门(含一级预算单位,下同)应当会同财政部门,加强本部门或者本行业基本建设财务管理和监督,指导和督促项目建设单位做好基本建设财务管理的基础工作,第四条 基本建设财务管理的主要任务是:(一)依法筹集和使用基本建设项 ...
工程
825热度

建设工程社会保险费能否在工程结算时予以扣除?

建设工程社会保险费属于工程造价中的规费,由建设单位缴纳,因社会保险费属于工程造价之一,应在结算工程价款时予以扣除。 注:规费是指按国家法律、法规规定,由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括: (1)养老保险费:是指 ...
2023-11-24 16:24

工程项目结算管理办法(工程项目结算管理办法规定)

单价合同有以下形式:1.估计工程量单价合同,招标人在准备此类合同的招标文件时,委托咨询单位按分部分项工程列出工程量表及估算的工程量,承包商投标时在工程量表中填入各项的单价,据之计算出合同总价作为投标报价之用,工程结算注意问题汇总,史 ...
工程
320热度

工程项目部公章需要备案吗

工程项目部公章不需要备案。一般来说,建筑公司项目部属于内设机构,主要用于内部协调用章,没有法人资格,对外没有法律效力,因此不需要在公安机关备案,不对外发生效力。单位或者个体工商户需要刻制公章的,应当凭主管部门出具的证明或者工商行政 ...
2023-11-28 16:25

工程质量不符合约定,发包人可以以此要求减少支付工程价款吗?

因承包人的原因造成建设工程质量不符合约定,承包人拒绝修理、返工或者改建的,发包人可以请求减少支付工程价款。 法律依据:《民法典》第五百八十二条 履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依 ...
2023-11-24 16:04

劳务分包工程款模板(劳务分包结算单范本 模板)

甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月__________日__________年__________月__________日劳务分包简单版合同2甲方:__________乙方:__________因工程需要,甲方将工 ...
工程
326热度

发包人未按约定支付工程款的,承包人能否因此拒绝继续施工?

可以。按约支付价款为发包人主要义务,发包人不按约支付工程款系严重违约行为,承包人可以此拒绝继续施工。 法律依据:《民法典》第五百二十五条 当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在 ...
2023-11-24 16:04

电力工程合同范本(电力工程合同范本标准版最新)

编号:本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》( ...
民事
430热度

对于建设工程质量缺陷,发包人在何种情形下需承担过错责任?

发包人有下列情形,造成建设工程质量缺陷的,应承担过错责任: (一)提供的设计有缺陷; (二)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准; (三)直接指定分包人分包专业工程。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用 ...
2023-11-24 16:04

工程竣工结算单范本(工程竣工结算单范本 模板)

6.由甲方负责供应的材料和设备,如未按时供应、或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失,应由甲方负担,4.工程所需材料,如因供应部门的规格、品种或材质不能满足工程要求,必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事 ...
民事
619热度

当事人对于欠付工程款利息没有约定的,承包人能否主张利息?

可以主张利息。对利息计付标准有约定从约定。没有约定的,按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十六条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有 ...
2023-11-24 15:54

工程款验收合格单范本(设备验收合格单范本)

2、参加验收单位人员建设单位:北京方恒置业股份有限公司项目负责人:姜海涛项目技术负责人:侯明波土建工程师:赵刚暖通工程师:张松伟电气工程师:张轩勘察单位:中国纺织工业设计院项目负责人:罗晶设计单位:华通设计顾问工程有限公司项目负责 ...
工程
467热度

建设工程社会保险费应由谁缴纳?

应当由发包人(建设单位)缴纳。 住房城乡建设部、工商总局制定的《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)规定,发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险;发包人委托承包人投保的,因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
2023-11-24 16:24

建设工程合同无效(建设工程合同无效如何结算工程款)

法律客观:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效:(一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的,二 ...
法律
59热度

建筑工程施工合同范本

委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料,在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文 ...
工程
97热度

水利工程多久结清工程款(水利工程单位工程多久举行竣工验收)

而本文就水利工程前期的投资、决策与设计,中期的招投标与施工,后期的竣工验收三个主要阶段进行一一探讨,以求出一套可行性强的水利工程造价管理与控制方案,所以,本文就水利工程前期的投资、决策与设计,中期的招投标与施工,后期的竣工与验收三 ...
工程
12热度

工程结算单是否可以当欠款起诉(工程结算单可以当欠款起诉吗)

工程结算纠纷属于债务纠纷,当事人因欠款纠纷提起诉讼的需要注意原告要与本案有直接利害关系、有明确的被告,同时要有具体的诉讼请求及事实和理由等,只有工程结算单,起诉签字的人吗可以吗工程结算单的作用是施工双方当事人在工程结算单上签字的,在 ...
债权
527热度

工程结算审计流程(工程结算审计流程及步骤)

审核工程量时,应注意审查施工单位列出的细目(工程细目所包括的工作内容和范围)与预算定额中的工程细目是否相一致,只有一致才能套用预算定额中的预算单价,审核工程量时,应注意审查施工单位列出的计量单位,是否与预算定额中的计量单位相一致,只 ...
民事
436热度

装修工程款合同怎样写合理(装修工程合同模板)

本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续,如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担, ...
工程
378热度