工程款清包合同(工程清包合同有没有法律)

在线问法 时间: 2023.12.22
587
清包工工程合同1甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,双方就清包事项达成一致,订立本合同,甲方:乙方:日期:清包工工程合同2甲方:______乙方:______由甲方承建的21#变电所工程,因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工,乙方要配置现场施工测量所需的仪器,管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作,与甲方现场管理人员要密切配合,共同协调各分包单位的工作。

清包工工程合同

在人们越来越相信法律的社会中,合同出现在我们生活中的次数越来越多,它可以保护民事法律关系。你所见过的合同是什么样的呢?下面是我收集整理的清包工工程合同范本(精选5篇),希望对大家有所帮助。

清包工工程合同1

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,双方就清包事项达成一致,订立本合同。

一、工程概括:

1、工程地点:

2、工程名称:

3、工程总建筑面积:

4、年至XXX,(因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费,每个工人100元天)。

二、承包方式:包清工(保质量、保进度、保文明施工)

三、承包范围:

1、本工程安装水、电、暖、消防。

(1)强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。

(2)弱电、布管、二次配管、(不包含穿线、安装及调试)。

(3)给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。

(4)排水、预留、楼内主管及支管安装。(不含楼外雨水管道)

(5)暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。

(6)消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。(不含消防电穿线及调试) 以上工程按设计图纸的规范要求施工,如有变更,所需费用甲乙双方另议。

四、付款方式:

1、前期以生活费的方式付款,在没有停工的前提下,由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的30%。

2、进入安装阶段按每月75%结算。

3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%,留3%作为质保金,____月后一次付清。甲方将山东成武工程楼以㎡清包给乙方。

五、工程机械:所有工具由乙方负担,并保证良好的使用性,工具消耗品由甲方负担(除胶带、锯条、C胶水)。

六、文明施工、安全生产:乙方遵循甲方要求施工,要做到不违章作业,不野蛮施工,如因违反制度作业施工,所造成的罚款由乙方自行承担。本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。

甲方:乙方:

日期:

清包工工程合同2

甲方:______

乙方:______

由甲方承建的21#变电所工程,因工程施工的需要将该工程土建部分以包清工、机具设备的开工分包给乙方施工。为了保证工程质量和施工进度,确保甲乙双方的权利和着平等、自愿、互惠互利的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商,特订立以下协议,共双方同信定执行。

一、工程名称:21#变电所工程

二、工程地点:黄骅港

三、承包方式:包清工、机具设备、辅助材料(除商品砼、钢筋、砂、石料、砖、水泥等甲方提供)。

四、工程内容及范围:

1、乙方要组建不少于的现场施工管理班子,从开工开始至工程全部竣工验收解散;乙方要配置现场施工测量所需的仪器,管理班子要负责本工程的施工全过程的管理工作,与甲方现场管理人员要密切配合,共同协调各分包单位的工作。

2、承包单价内已包括工程施工放样(控制点甲方负责提供),包括塔吊、施工电梯的基础,包括土方边角修理与属于基础范围内梁边及承台的局部回填,地下室施工时抽水及水泵购置,片石垫层、砼垫层,包括地下室支护压顶梁、支护钢筋砼内支撑的施工及凿除和清理等。

3、基础工程与主体工程的钢筋制作安装(含蚇焊条、焊剂、绑扎铁丝);模板制作与安装(含模板、木方、铁丝、铁钉、螺杆加工甲方提供圆钢>,购置螺帽及对拉螺全止水片等);砼浇筑、养护(抗渗养护14天,其它养护7天),砌体工程的砌筑。

4、粗装修工程包括抹灰工程,屋、地面工程、室外走道、台阶踏步、地下室顶板防水层上面的钢筋网砼层及压光、(不包括室外工程)。不包括镶贴块料面层、地下室及屋面防水、内外墙涂料、铝合金门窗、木门窗、阳台栏杆、空调栏杆及

5、脚手架工程的搭拆及“三宝四口”等安全设置(含钢管、扣件、安全网、竹篱板、铁丝、运输通道的厚木板、挑架用的槽钢、钢丝绳等),钢管、扣件的试验费用由乙方负责。

6、本工程所需的一切机具设备,除配电房以及配电房内的设施外,施工用的配电系统均由乙方负责。发电机组及油料甲方负责。

7、本工程确保市级标化工地,如果达不到市级标化标准,在乙方工程款中扣5元/㎡;安全责任经济损失在一万元以内由乙方自负,一万元以上按甲乙两方比例对分。

五、施工工期:

施工工期按照甲方与业主的合同工期。如工期延误或提前,按甲方与业主的合同规定罚款或奖励,如遇不可抗力的因素或业主与甲方造成的原因工期顺延;

1、由外部原因造成每周连续停电、停水累计八小时以上;

2、施工地质情况与勘察地质报告不符;

3、人力不可抗拒;

4、甲方原因造成的停工待料工期顺延;

六、结算单位及付款方法:

1、结算单位为319元/㎡(报价单附后),大写叁佰壹拾玖元人民币每平方米(不含税),乙方提供总结算款的30@材料发票并具有能汇入款项的银行帐户。

2、今后有发生设计变更按现场实际工程量的费用计算。

3、由甲方或业主分包的配合费,按实结算。

4、工程结算方法:按施工图及现行国家规定的建筑积计算方法计算为准。

5、付款方法:乙方每月截至上30日按时结算并上报当月完成的工作量,甲方在下月工资15日前支付上月的工程款,主体框架完付出______元/㎡;砌砖完成付款______元/㎡;粗装修工程完万付______元/㎡;工程完工大部分工人退场后付到总承包额的,余款5%待竣工验收后三个月内付清。

七、双方的权利和义务:

(一)、甲方责任:

1、及时拨付工程款;

2、及时供应合格的原材料;

3、主导施工进度,协调乙方与各分包单位的关系,有权监督乙方对工人工资的发放情况。对于有碍于工程进展、变相组织罢工和工程质量低劣的,甲方有权单方中止协议,组织其他施工队伍进场,对乙方完成的工程量按协议结算单价的50%结算,如果有返工重做的,一切损失由乙方承担。

4、处理当地村民干扰的一切因素;

(二)、乙方责任:

1、负责施工的安全生产、文明施工,并承担施工安全责任,接受甲方的监督管理,严格遵守国家的有关法律、法规和项目部的`各项规章制度,自觉维护工地秩序,讲究卫生。如有违规行为,甲方有权按规定进行处罚。

2、严格按施工图、设计变更联系单及现行施工规范组织施工,确保工程质量合格。

3、由乙方原因造成的质量问题,应条件返工,直至合格为止,并负担返工的经济损失。

4、乙方应提前五天向甲方通知原材料用量。

5、乙方进场施工人员的一切证件的办理费用由乙方负责。

八、其他:

1、乙方施工力量、机具设备或技术措施不到位,施工进度和质量不能按计划完成,甲方有权组织其他施工队伍进场施工,其费用均在乙方工程款中扣除。

2、乙方在合同签订后五天内向甲方交纳工程质量保证金伍拾万元整,待结构中间验收后一个月内归还乙方,不计算。

3、由甲方责任造成停工七天以上的,甲方负责支付乙方所有机具设备租金及管理费用,按实际计算;如由乙方责任造成工程的情况,乙方要承担一切的停工损失。

本协议未尽事宜,双方协商友好解决。

九、合同份数:

1、本合同一式四份,甲乙双方各执两份;协议自双方签字盖章后生效,完工后工程款结清后自行失效。

甲方:______

乙方:______

______年______月______日

清包工工程合同3

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致,签订本协议。

一、工程概况

1、工程名称:沁源县新天地商业步行街二期工程C区

2、工程地点:沁源县构配件小区对面

3、结构形式:框架结构,地下二层,地上局部四层。

二、承包方式和价格及支付方式

1、包工不包料的清包方式。

2、承包价格:本合同实行固定单价:每建筑平米26元,建筑面积按照现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更,变更工程量按照工程签证进行结算。

3、支付方式:

3.1主体完工,支付总工程款的40%。

3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。

3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行支付。

3.4竣工验收结束后半个月内,处扣除5%的保证金外全部结清。(工程质量保修1年,因装修破坏的脱离保修范围)。

3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。

三、承包范围

1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程(乙方负责对消防线管进行预埋)。

2、乙方应与甲方工期紧密配合,按期竣工交验。进场时间变化,甲方须向乙方提前15天通知给予乙方准备。

四、材料要求

1、乙方向甲方提供材料单。甲方购买的水电施工材料,由乙方安排人员进行卸车和保管。乙方不得随意浪费材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应及时清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方进行处理,乙方不得私自动用。(如变更导致材料剩余,乙方不承担责任,但是乙方必须根据后期施工情况调配使用。)

2、甲方按期给予乙方施工材料,以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽误乙方施工,如导致乙方长期停工责任由甲方负责。(不可抗力的原因除外)

五、质量要求

乙方在施工过程必须按照国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程,工程质量要求达到合格标准,双方如有对工程质量存在争议,以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。

六、安全文明施工要求

1、乙方在整个施工过程中必须遵守国家安全规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。

2、乙方在施工过程中必须佩带安全防护用品(如安全帽、安全带等)。

3、施工过程中出现的安全问题全部责任由乙方自己承担,与甲方无关。

七、双方义务

1、甲方义务

1.1甲方向乙方提供施工图纸一套,并向乙方提供生活用房。

1.2甲方向乙方完成技术交底及安全教育交底。

1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械(如套丝机、台钻、电焊机、切割机),如有损坏全部由乙方负责,施工完毕后归乙方所有。

1.4甲方向乙方提供安全防护用具。

1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款,以保证工程的顺利进行。

2、乙方义务

2.1乙方按照甲方指定的施工进度计划投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。

2.2遵守甲方的安全制度、落实安全措施、确保施工安全。

2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。

2.4工程完工后按照甲方要求将甲方提供的剩余材料做好清点工作,办理交接手续。

2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工,并进行管理维修,保证施工现场正常运行。

八、由下列情况之一,甲方将终止乙方合同,并处以适当罚款:

1、由严重危害甲方利益及行为的。

2、对甲方安排的工程进度完不成,并整改见效不明显的。

3、施工质量达不到要求的。

4、违反劳动纪律或不服从甲方管理的。

本合同一式三份,双方各执一份,报总公司一份,经双方签字盖章后生效,此合同具有法律效力,在履行合同过程中,若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。

甲方(签章):乙方(签章):

___年___月___日 ___年___月___日

清包工工程合同4

发包方(简称甲方):_________________________

承包方(简称乙方):_________________________

甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况

1、装饰施工地点:_________________________。

2、住房结构:,房型房厅套,施工面积_________平方米。

3、承包方式:_清包工。

4、工期:自______年__月__日开工,至______年__月__日竣工,工期_____天。

二、工程价款及结算的约定

1、工程总价款:¥_________元,大写(人民币):_____________。

2、工程款付款方式按下列方式支付:

(1)第一次,合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_________元。

(2)第二次,施工过程中,工期进度过半,支付工程总造价40%合计_________元。

(3)第三次,竣工验收当天支付工程总造价10%合计_________元。

(4)工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。

三、关于材料供应的约定

1、甲方提供的材料:本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。

2、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

四、关于工程质量及验收的约定

1、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

2、施工单位必须按现行建筑质量施工验收规范施工,保证施工质量,发生施工质量问题,应及时予以改正。如竣工验收时发现质量问题,施工单位应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。

3、工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

4、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。

五、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障施工人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

六、其它事项

1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底,同时向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。

2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。

七、违约责任

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。

2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。

八、纠纷处理方式

双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。

九、合同的变更和解除

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。

十、本合同一式份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签章):

年 月 日

乙方(签章):

年 月 日

清包工工程合同5

总包方: (以下简称甲方)

清包方: (以下简称乙方) 甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程内容:

4、工程项目:

二、工程量、 价格

1、工程量: m2;

2、单价: 元/m2;

3、工费: 元。

三、付款方式

1、人员进场后,甲方付给乙方 万元;

2、安装完毕后,甲方付给乙方 万元;

4、验收合格后,甲方付至乙方合同总价款的95%;

5、留5%质保金,一年后无质量问题,甲方一次性付清余款给乙方。

四、设计

1、甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套,并负责交底工作;

2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可。

五、材料

1、乙方负责向甲方提供需购材料清单,甲方应及时采购材料供施工队使用;

2、未经甲方同意,乙方不得自行采购材料;

3、乙方应验收甲方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用;

4、乙方应帮甲方收货,核对数量和配件的准确性;

5、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场;

6、未经甲方许可,乙方不得丢损材料,若发现丢损现象,按材料价格从人工费中扣除。

六、工期

1、开工日期为 年 月 日,竣工日期为 年 月 日止;工期暂定为 个晴天。

2、因甲方因素拖延工期顺延,因乙方因素拖延工期甲方可扣除乙方相关人工费用。

七、乙方责任

1、乙方严格按照甲方提供或审核的图纸及合同施工,完成建造钢结构工程任务;

2、乙方自带施工所需工具并保证工具的安全性和良好使用性、乙方自行承担工具维修;

3、乙方应在合同规定的工期内完工,每延期一天扣工程款500元;

4、如遇大风、大雨、停电等不可抗力因素,工期应顺延;

5、乙方工作人员在施工期间应自行注意安全施工,施工期间发生的一切人身伤亡事故均由乙方承担全部责任;

6、未经甲方同意,任何情况下乙方不得停工或殆工;

7 施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置,工程施工结束后,施工人员负责场内建筑垃圾清运完毕后方可立离场;

8 施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。

八、维修

1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修;

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(漏水问题)乙方必须在24小时内赶到并维修;

3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

九、合同争议

1、出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方:xxx有限公司乙方:

地址:xxx地址:

代表: 代表:

手机号码: 手机号码:

20xx年x月x日

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

合同目的不能实现解除合同的法律后果是什么

合同目的不能实现解除合同的法律后果: 1、合同解除后,尚未履行的,终止履行; 2、合同已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权要求赔偿损失。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百六十六 ...
2023-12-13 16:11

装修工程款合同怎样写合理(装修工程合同模板)

本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到 现场,乙方应办理验收手续,如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲 方承担, ...
工程
378热度

建设工程合同违约责任要按什么方式承担

建设工程合同违约责任的承担方式: 1、继续履行、采取补救措施或赔偿损失; 2、约定了违约金条款的,还应当支付相应的违约金; 3、约定了定金条款的,还可以适用定金罚则;当违约金条款和定金条款同时存在时,选其一适用。 法律依据: 《中华人民共和 ...
2023-10-30 15:18

工程款清包合同(工程清包合同有没有法律)

清包工工程合同1甲方:乙方:依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平诚信的原则,双方就清包事项达成一致,订立本合同,甲方:乙方:日期:清包工工程合同2甲方:______乙方:______由甲方承建 ...
工程
587热度

受让人因债权转让从承包人处受让取得建设工程款债权,能否主张就承包人承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿?

可以。受让人受让工程款债权的同时,优先受偿权作为从权利应一并受让。 法律链接:《民法典》第五百四十七条 债权人转让债权的,受让人取得与债权有关的从权利,但是该从权利专属于债权人自身的除外。 受让人取得从权利不因该从权利未办理转移登记 ...
2023-11-24 16:14

发包人未按约定支付工程款的,承包人能否因此拒绝继续施工?

可以。按约支付价款为发包人主要义务,发包人不按约支付工程款系严重违约行为,承包人可以此拒绝继续施工。 法律依据:《民法典》第五百二十五条 当事人互负债务,没有先后履行顺序的,应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在 ...
2023-11-24 16:04

合同复印件和原件相比法律效力如何

合同复印件和原件相比法律效力较低。根据法律规定,与合同原件核对一致的复印件具有法律效力,其法律效力低于合同原件。但如果合同复印件具有各方当事人签字、盖章或按手印,并且在复印件上注明经协商该复印件与原件享受同等效力的,该复印件的法律 ...
2023-11-14 16:08

房地产工程款合同(房地产拖欠工程款)

房地产土方工程合同1甲方:(发包方)乙方:(承包方)根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同,(四)工程总 ...
工程
995热度

经过公证的赠与合同效力有没有时间限制

经过公证的赠与合同效力没有时间限制。公证并不会影响合同的效力期限,合同的效力期限一般由当事人协商决定,如果当事人没有约定的,合同自依法成立时生效,于权利义务履行完毕时终止。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百零二条 依法成立 ...
2023-10-30 15:18

安防工程款支付合同(工程款支付按合同执行情况)

2.2 工程施工安装调试完成,甲方进行工程验收即向乙方支付工程总造价的90%,计人民币 ________元 (大写:_________________________),2.3 系统稳定运行30天,甲方确认工程无问题后,甲方向乙方支付工程总造价的10%,计人民币________元(大写:__ ...
工程
432热度

合同继续履行的法律依据

合同继续履行的 法律依据: 1、一方当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 2、当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当继续履行合同义务。 法律依据: 《 ...
2023-12-12 15:07

代为催收工程款合同是否有效,委托催收合同

拖欠工程款不给首先是可以通过协商的方式来要求对方还款,或者是通过诉讼方式解决,拖欠工程款不给首先是可以通过协商的方式来要求对方还款,或者是通过诉讼方式解决,如果工程款没有支付,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式要求对方支付工程款, ...
合同
311热度

口头合同受不受法律的保护

口头合同受法律的保护。根据法律规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式,所以法律未规定或当事人未约定特定形式的合同,均可以采取口头形式,口头形式的合同与书面形式的合同具有同等的法律效力。 法律依据: 《中华人民共 ...
2023-11-14 15:37

当事人对于欠付工程款利息没有约定的,承包人能否主张利息?

可以主张利息。对利息计付标准有约定从约定。没有约定的,按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。 法律依据:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第二十六条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有 ...
2023-11-24 15:54

开视频签的合同法律效力如何

开视频签的合同具有法律效力。根据法律规定,当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。签订合同时,当事人可以当面签订,也可以视频签订,具体方式由当事人协商决定。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第四 ...
2023-11-22 16:26

工程款背靠背条款(工程背靠背合同)

对于指定分包合同,分包商由业主指定,分包合同的工程质量、工期、价款等关键性条款也多由业主直接与分包商进行商定,此种情况下总承包商处于项目管理公司的地位,产生纠纷时分包商需对分包工程的工期、质量、价款等进行举证,总承包商只需证实业主未支 ...
工程
394热度

合同根本违约的法律规定

合同根本违约的法律规定为合同当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的,构成根本违约,需要依法承担继续履行、补救措施、赔偿损失等违约责任。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百七十七条 当事人一方不履行合同义务或者履 ...
2023-12-29 14:49

合同与法律法规冲突的处理原则是什么

合同与法律法规冲突的处理原则是与法律法规相冲突的合同条款为无效条款。根据法律规定,有效的民事法律行为不得违反法律、行政法规的强制性规定,合同的订立也属于民事法律行为,所以合同内容不得违反法律规定,违反法律规定的合同条款为无效条款。 ...
2023-10-31 16:49

工程款担保反担保合同(工程款支付担保反担保)

谨慎的第三人在为债务人向债权人提供担保时,尤其是在担保人与债务并无紧密的利益关系或隶属关系且对其承担担保责任后追偿权能否实现怀有疑虑的情况下,往往会要求债务人提供反担保,为保证第三人对债务人追偿权的实现,我国《担保法》第4条规定:第 ...
合同
757热度

合同代签是否有法律效力以及代签人需要承担什么

合同代签有法律效力。要求代签人有当事人的授权委托,并在授权范围内代签,或者代签人没有经过授权、在授权范围外代签,但当事人对合同进行了追认。代签人需要承担民事赔偿责任。这是指若代签人无授权或超越权限代签合同,当事人未对合同进行追认的 ...
2023-12-19 14:28

建设工程合同无效(建设工程合同无效如何结算工程款)

法律客观:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效:(一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的,二 ...
法律
59热度

临时合同受法律保护吗

临时合同受法律保护。根据法律规定,合同符合当事人具有相应民事行为能力、意思表示真实、内容不违反法律强制性规定、不违背公序良俗等条件的,应当具有法律效力及法律约束力。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条 具备下列条件的 ...
2023-12-12 14:51

合同转让后仲裁协议对受让人有什么法律效力啊

合同转让后仲裁协议对受让人的法律效力: 1、合同一方当事人将自己的权利义务全部或者部分转让给受让人的,合同中的仲裁该协议对受让人也发生法律效力。 2、如果在合同转让时,受让人不知道有仲裁协议的,该仲裁协议对受让人不发生效力。 法律依据 ...
2023-11-24 15:44